產(chǎn)品介紹
郭軍律師每一個案子必以高度的責(zé)任心去辦理。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,法律關(guān)系在民事活動中越來越為重要,能夠理清法律關(guān)系,是避免各類不必要的紛爭中重要的一步,郭軍律師堅信,法律是為服務(wù)大眾而生的,律師也是因此而生。
請問淮海中路哪里有合同律師事務(wù)所-上海公鼎律師事務(wù)所一直以立體化的法律服務(wù)及執(zhí)業(yè)道德贏得了客戶一致好評,在業(yè)界享有較高的贊譽。 業(yè)務(wù)部門包括房地產(chǎn)紛爭事業(yè)部、法律顧問事業(yè)部(企業(yè)與個人)、保險交通人傷事業(yè)部、債權(quán)債務(wù)事業(yè)部、刑事法律事業(yè)部、公司改制重組融資事業(yè)部、法律咨詢培訓(xùn)事業(yè)部、綜合事業(yè)部等八個事業(yè)部。
業(yè)主違約導(dǎo)致中途撤場的需支付剩余工程款
2016年8月,某裝修公司訴稱,施工中,業(yè)主小陳(化名)拖延付款導(dǎo)致中途撤場,請求支付剩余工程款7萬元。業(yè)主答辯并反訴稱:中途退場系裝修公司違約,工程已另行委托他人施工完畢,不同意支付剩余工程款;因退場及質(zhì)量問題,請求賠償損失10萬元。
法院經(jīng)審理認為,中途退場系業(yè)主拖延付款導(dǎo)致,業(yè)主應(yīng)支付已完工的工程款;因另行委托他人施工導(dǎo)致無法確定退場時工程相關(guān)狀況,剩余工程款根據(jù)在案短信等證據(jù)酌定,裝修公司無需賠償業(yè)主損失。最終,法院判決業(yè)主支付工程款 萬元,駁回了業(yè)主的全部反訴請求。
工程完工后拒絕驗收不能成為業(yè)主拒付工程款的依據(jù)
2016年11月,業(yè)主小李(化名)在工程完工之后訴稱,工程延期完工,且存在瓷磚空鼓、空氣不達標等問題,無法竣工驗收;裝修公司雖已整改、維修,但應(yīng)重計保修期;空氣質(zhì)量至今仍不達標,故請求裝修公司賠償工期延誤、房屋閑置、拆除重裝、檢測費等損失26萬元并返還工程款 萬元。
對此,裝修公司答辯稱:業(yè)主所提質(zhì)量問題已維修、賠償完畢,空氣質(zhì)量不合格并非其公司原因?qū)е拢煌馄湓V訟請求。
法院經(jīng)審理認為,根據(jù)業(yè)主簽署保修單等事實,可以認定工程已竣工驗收,此后發(fā)現(xiàn)的部分質(zhì)量問題屬保修范圍,且雙方已處理完畢,且瓷磚空鼓等質(zhì)量問題并不影響業(yè)主對房屋居住使用。業(yè)主在竣工半年之后自行委托空氣質(zhì)量檢測,部分檢測標準與合同約定標準并不一致,